建材购销合同协议书5篇_买卖合同

购销合同，是指一方将货物的所有权或经营管理权转移给对方，对方支付价款的协议。下面是小编给大家整理的关于建材购销合同协议书，欢迎大家来阅读。

建材购销合同协议书1

供方：(以下简称甲方)地址：电话：联系人：

需方：(以下简称乙方)地址：电话：联系人：

一、付款方式：

二、交货地点及日期：收到需方定金后天内交货，智能卡需方确定样稿后天内交货。

三、交货要求：按供方提供样锁为标准。需方及时提供门锁的左右开门数量及门厚数字。

四、包装要求：原包装，门锁出厂不含电池。

五、工程安装和培训服务：由供方进行门锁工程安装指导及调试培训，智能取电开关由需方自行安装。需方需配合安排好人员培训，以便供方全面培训。

六、验收标准及方式：以100%的开门率为验收合格标准。安装完三天内开始验收，如需方三天内未进行验收，视为验收合格。

七、需方职责：由于智能卡门锁是高科技的精密电子产品，在供方安装调试期间及交付需方使用以后，需方不得进行带大量粉尘的施工作业，这将会造成电子部分故障并影响锁具的使用寿命，同时，，需方在进行粉刷、油漆等项作业时，应对锁具表面进行保护，如有疏忽，将会腐蚀或污染锁具表面。需方在施工期间应加强人员管理，不得将带腐蚀性、胶性的物质及污染物、异物等塞入门锁，这将会对门锁造成破坏，如出现以上情况造成损失，供方不负责任。

八、维护：

1、一年内由公司全部免费保修。从安装完毕双方验收合格之日算起，一年内锁得电气和锁得机械传动部位出现品质问题，均属全免保修。如有人为因素造成损坏的均不属于保修范围，但只收取成本费进行维修。

2、一年之后的维修只收取成本费。

九、货款支付方式：支票或现金。

十、违约责任：

1、按新版合同法执行。

2、任何一方违约后所造成的一切经济后果，按合同法由违约方负担。

3、供方未按本合同第三条规定的日期交货的，每延期一日应按总货价的万分之五向需方支付延期交货的违约金。

4、需方未按本合同第二条规定的日期按期付款的，每延期一日应向供方支付货价的万分之五的违约金。

5、双方对此合同均负有保密责任，如有泄漏造成对方损失，有泄漏方加倍赔偿对方。

十二、争议的解决：可由双方友好协商，协商不成可向人民法院提出诉讼。

十三、本合同一式二分，双方各执一份，经双方法人代表或委托代表人签字后正式生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建材购销合同协议书2

供货方：(以下简称供方)

需货方：(以下简称需方)

供需双方本着以诚为本、互惠互利的原则，经双方协商一致，根据《中华人民共和国经济法》的规定，订立合同如下：

第一条、产品

第二条、供货日期：从20__年6月15日起至本工程竣工完成日止。期间送货以需方通知为准(需提前三天通知)。

第三条、质量要求：供方在需方用货前提供货物样品，由供方提供产品合格证，并负责产品检测，检测费用由供方负责，检测报告及现场拉拔试验提供给需方存档，供方供给需方同样质量的产品。

第四条、货款及费用等付款及结算办法：

1、交货方式：所有货物由供方送往供需双方共同约定的交货地点，所需运输费用由供方承担，并由供方负责卸车。

2、交货地点：都尉街道办事处

3、结算方式：

第五条经济责任

(一)供方应负的经济责任

1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，需方同意利用者，按质论价。不能利用的，供方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间，每逾期一日，供方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向需方偿付逾期交货的违约金。

2、供方按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，需方如果需要，应照数补交。如需方需要而供方不能交货，则供方应付绘需方不能交货部分货款总值的5%的罚金。

(二)需方应负的经济责任

1、供方供货无误的前提下，如需方中途退货或使用其它同类产品，需方应赔偿本合同总金额5%给共方作为违约金。

2、需方如未按规定日期向供方付款，每延期一天，应按延期付款总额每日万分之三计算付给供方，作为延期罚金。

第六条产品价格如须调整，必须经双方协商后方能变更。

第七条如需方须变更产品品种、规格、质量、包装时，应提前天与供方协商。

第八条本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同的一方赔偿一切损失。

第九条任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

第十条本合同工在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十一条本合同自双方签章之日起生效，到供方将全部订货送齐经需方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。

第十二条本合同在执行期间，如有未尽事宜，由供需双方协商另行签订补充协议，补充协议与本合同有同等效力。

第十三条本合同一式份，由甲、乙双方各执份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建材购销合同协议书3

甲方：

乙方：

经鄂州市江兴生态农业有限公司(以下简称甲方)与张精良友好协商，由乙方为甲方生产、加工、运输、安装及售后服务GP-825型蔬菜钢架共栋，面积平方米，双方达成以下条款：

大棚规格为：三纵四卡，间距0.8m.

一、钢架大棚总造价

本次合同总造价人民币(￥：元整)，即每平方造价为人民币(￥：元整)。(实际总价以验收时双方确认面积计算。)

二、技术参数

1、设备名称：GP-825型蔬菜钢架大棚

2、技术指标：抗风压36_-41kg/㎡，抗雪载不低于25kg/㎡。

3、大棚具体数量与规格

大棚顶高3米，肩高1.6米，拱间距0.8米。

4、结构形式：两拱杆连接圆拱形。

5、主体钢结构：单栋棚钢骨架采用国产Q/12JH4855-20_热

轧钢板及热轧直缝焊接。为合理利用钢材性能，单栋承重采用经型钢结构，主体结构主要：

拱杆：焊管：25×1.5mm

本合同一式两份，双方各执一份，甲乙双方必须严格按本合同认真执行，任何一方不得违约，违约者按每天工程款总额1%支付赔偿。十二、合同未尽事宜，双方协商解决，本合同双方盖章，双方代理人签字生效。

甲方：

委托代理人：

联系方式：

乙方：

委托代理人：

联系方式：

年日日期：月

建材购销合同协议书4

供方：(以下简称甲方)

需方：(以下简称乙方)

一、产品名称、数量、单价及合计注：电脑(带9针COM口、PS/2口)、WIN20_以上操作系统、SQL、SERVER数据库均由需方提供。

二、付款方式：合同签定后，需方首付工程总价款定金￥30000.00给供方，货到需方工地付至工程总价的70%，安装调试验收完毕后付至工程总价的95%，余款5%作为维修保证金满一年后付清。

三、交货地点及日期：收到需方定金后35天内在需方酒店工地交货;智能卡需方确定样稿25天内交货。

四、费用负担：汽车运输，运费及保险费均由供方负担。

五、交货要求：按供方提供样锁为标准。用户及时提供门厚数字。门锁的左右开门数由供方到现场确认。

六、包装要求：标准原包装，每把锁独立包装，六把锁一纸箱包装，门锁出场不含电池。

七、质量要求：供方所供应的电子门锁及配套产品均按国家质量标准、技术要求(生产)供应;如因供方所供的电子门锁及配套产品质量标准、技术要求等问题给甲方造成损失均由乙方负责。

八、工程安装和培训服务及期限：由供方进行门锁工程安装(供方只提供木质门的开孔安装，如门锁安装处有金属物须需方安装)及调试培训，智能取电开关由需方自行安装。需方需配合安排好人员培训，以便供方全面培训。

九、验收标准及方式：以100%的开门率为验收合格标准。安装完三天内开始验收，如需方三天内未进行验收，视为验收合格。

十、需方职责：由于智能卡门锁是高科技的精密电子产品，在供方安装调试期间及交付需方使用以后，需方不得进行带大量粉尘的施工作业，这将会造成电子部分故障并影响锁具的使用寿命，同时，需方在进行粉刷、油漆等项作业时，应对锁具表面进行保护，如有疏忽，将会腐蚀或污染锁具表面。需方在施工期间应加强人员管理，不得将带腐蚀性、胶性的物质及污染物、异物等塞入门锁，这将会对门锁造成破坏，如出现以上情况造成损失，供方不负责任。

十一、维护：

1、一年内由供方和公司全部免费保修。从安装完毕双方验收合格之日算起，一年内锁的电气和锁的机械传动部位出现品质问题，均属于全免保修。如有人为因素造成损坏的均不属于保修范围，但只收取成本费进行维修。

2、一年后的维修只收成本费。

十二、货款支付方式：汇款或现金。

十三、违约责任：

1、按新版合同法执行。

2、任何一方违约后所造成的一切经济后果，按合同法由违约方负责。

3、供方未按本合同第三条规定的日期交货的，每延期一日应按总货价的万分之五向需方支付延期交货的违约金;如果情节严重，为保证工程进度和质量，需方在通知供方后有权单方面终止、解除合同，另选厂家。

4、需方未按本合同第二条规定的日期按期付款的，每延期一日应按总货价的万分之五向供方支付延期交货的违约金。

5、双方对此合同均负有保密责任，如有泄漏造成对方损失，由泄漏方加倍赔偿对方。

十四、争议的解决：可由双方友好协商解决，协商不成可向项目当地人民法院提出诉讼。

十五、本合同一式肆份，双方各执两份，经双方签字后正式生效。传真件同具法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建材购销合同协议书5

甲方(需方)：(以下简称为甲方)

乙方(供方)：(以下简称为乙方)

一、通过甲方考察确定乙方为甲方兴建的卢氏迎宾馆工程项目全部瓷砖供货单位，为明确双方责任，确保双方利益，依据《中华人民共和国经济合同法》和其他相关法律法规的有关规定，在平等自愿、诚实信用的原则基础上达成以下协议，以供双方共同遵守。

二、质量要求、技术标准及乙方对质量负责的条件及期限：

乙方所供的卫生间瓷砖均按国家质量标准生产供应,按规范要求需要检测合格后才能收货，其检测费用由乙方负责;颜色按乙方送交的样板颜色规定;如因乙方所供的卫生间瓷砖质量标准问题给甲方造成经济损失均由乙方负责;质保期为乙方所供瓷砖施工后经验收合格之日起1年为限。

三、交货时间、地点、方式：

乙方所供瓷砖均由乙方根据甲方的计划要求(甲方以传真或电话通知交货量和交货日期)，采取公路或铁路运输方式和多退少补方式将所供瓷砖送到甲方兴建的____酒店工地一楼，即____市____路与____路交会处东北侧____酒店一楼。

四、运输及运输保险费用：

乙方所供瓷砖的装卸、运输及运输保险(即动输途中的材料设备、运输工具及司乘人员安全、……等均由乙方负责)费用均由乙方负责。

五、包装标准及包装物的回收：

乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行，即符合公路或铁路运输要求，确保瓷砖不受损坏;包装物由甲方或施工单位负责回收处理;但有毒有害的包装物或必须由厂家回收的或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。

六、合理损耗及计算方法：

乙方所供瓷砖在运输途中和加工时产生的所有损耗均由乙方负责;施工中的损耗均由甲方负责。

七、验收标准、方式及异议的提出：

乙方所供加工好的瓷砖均按国家质量标准由乙方和甲方材料设备采购组及施工单位三方共同验收，三方验收人员在验收凭证上共同签字确认，并以此验收单作为结算凭证;如对所供瓷砖质量标准有异议，甲方须在施工开始至施工完毕提出，双方共同协商解决。

八、随瓷砖备品、配件、工具数量及供应方法：

按国家和省、部(委)或行业规定的标准要求随瓷砖提供(应)备品、配件、工具数量。

九、结算、付款方式：

1、结算方式：以甲方负责人签字的瓷砖供货清单上的数量和单价进行结算。

2、付款方式：签订本合同后，甲方向乙方支付定金人民币伍万元(￥50，000元)，每批瓷砖到达工地经甲方材料设备采购组和施工单位及乙方送货人员共同验收签证后30天内支付该批瓷砖货款的50%(含定金5万元);施工完毕15天后经竣工验收合格,付足所供瓷砖货款总额的60%(含5万元定金和前一次付款);余下所供瓷砖货款的40%购买一间(套)产权式客房。

3、乙方所供瓷砖可不开具增值税发票，但须开具国家正规税务发票;发票在甲方支付第二笔款时开具，但前次付款乙方须向甲方提供收据备查。

十、违约责任：

如乙方不能按甲方要求的交货日期按时交货，每延期一天交货，则按延期交货部分价款每天万分之五向甲方计(支)付违约金，并赔偿施工单位的误工费用;如甲方不能按本合同约定的付款的日期按时付款，每延期一天付款，则按延期付款金额每天万分之五向乙方计(付)违约金。

十一、合同纠纷解决方式：

按《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律法规的相关规定协商解决;协商不成，则向甲方所在地经济仲裁委员会申请仲裁解决。

十二、其它约定事项

在施工中的瓷砖损坏、浪费损耗由甲方或施工单位负责，但乙方须补足工程所需的瓷砖以满足工程建设需要;其它未尽事项，双方可另行签订协议作为本合同附件，并与本合同具有同等法律效力。

十三、本合同经甲乙双方签字盖章后正式生效。

十四、本合同一式肆份，双方各执两份，均具同等法律效力。

甲方(签章)：乙方(签章)：

法定代表人(签章)：法定代表人(签章)：

委托代理人(签章)：委托代理人(签章)：

地址：地址：

联系人：联系人：

年月日：